[2019合同]工程水电班组承包协议范本*新

 发包方（以下简称甲方）：

  住所：   代表人：   承包方（以下简称乙方）：   责任人：   住所：   风险提示：发包人的相对义务   购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。   若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。   一、工程概况   1、工程名称：   2、工程范围：   3、承包单价：   4、承包内容：   5、承包范围：   6、承包方式：   7、工程期限：   风险提示：关于实际竣工日期的规定    当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：   工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。    计划开工日期：_______年____月____日，计划竣工日期：_______年____月____日，总共________日历天。   二、双方的职责   1、甲方的职责   风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责   承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。   发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。   （1）提供乙方承包范围内的工程计算，负责隐蔽验收、材料报审、使用功能测试等技术资料的签证工作。   （2）提供必要的安全设施及生活设施及水电。   （3）负责竣工图编制、工程结算和审价工作。   （4）工程完工时，及时安排人员验收。   2、乙方的职责   （1）乙方需严格遵守安全施工规范，服从项目管理人员的指导，施工过程中因乙方施工不当造成的安全事故由乙方全部承担。   （2）乙方必须严格执行项目部制定的进度计划和质量要求，乙方在施工和管理过程中因质量问题给甲方造成的损失均由乙方承担。施工过程中如不按图施工，及不按照施工规范操作，而引起的总项目部罚款由乙方负责。   （3）乙方须文明施工，做到施工现场整洁，严禁施工材料乱堆放。   （4）乙方严格按照总项目部制定的施工工期合理组织人员，按期完成施工任务。如因甲方因素造成工期延误，则乙方不承担责任。   （5）乙方在施工过程中要和各个班组协调配合好，若因乙方协调不当造成的损失由乙方负责。   （6）乙方需按照规定为水电工人购买人身保险，水电工人应当具备相应的资质。   三、结算方式   工程完工后，甲方完成验收时，双方进行结算，乙方准备好结算依据。   四、付款方式   每月_______日乙方向甲方报告工程进度，甲方于次月________日支付给乙方进度款的百分之_______（依据总承包方合同付款方式）。   四、安全条款   1、进入现场施工的人员，必须执行本公司的规章制度，由乙方负责督促各项工作的安全生产，杜绝违章作业。作业时间持证上岗，使用的机械专人操作。   2、实施安全、文明施工。   3、乙方特殊工种必须持证上岗，如发现被有关部门查获罚款均由乙方负责。   4、所有的机械、灯具及电线线路不能自行拆装。   5、在施工过程中，因乙方违章操作所发生的一切人身伤亡事故，一切费用由乙方自行负责。   五、纪律制度   1、乙方进场工作后，必须把本班组人员身份证及有关手续交给甲方查验，无证件的工人，不准进场施工，乙方承包人对本班组人员的行为负全部责任。   2、打架斗欧均属违法行为，甲方不予**，发生纠纷，乙方应及时协调或向甲方管理人员反映调解，凡参与或指使打架斗殴一律处罚人民币______元/人，情节严重均交司法机关惩处，乙方不得以任何理由推托责任，打架斗殴所发生的医疗费、误工费、罚款均乙方负责人承担。   风险提示：工程质量未符合标准的归责   因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。   因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。   六、质量条款   乙方必须确保工程质量，达到______________________________标准，如因乙方造成的质量因素而达不到此质量标准的，则处以乙方工程总价的______%处罚。   风险提示：保修责任的起算   工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定*低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。   发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。   七、违约责任   1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。   2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的____%承担违约金，或每天按______元向甲方支付违约金。   八、争议解决   双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。   九、附则   1、本协议经双方签字、盖章后生效。   2、本协议于_______年____月____日在__________________（地点）签署。   3、本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。   十、本协议未尽事宜，双方协商解决   甲方：   代表人：   联系电话：   签约地点：   _______年____月____日   乙方：   责任人：   联系电话：   签约地点：   _______年____月____日