31 某工程总承包商将土方工程分包给了甲分包商，将基础工程分包给了乙分包商。在施工合同履行中，甲分包商延误了工期。对此，乙分包商提出要求承担违约责任的对象是( )。
A.
发包方
B.
总承包商
C.
甲分包商
D.
监理单位
参考答案：
参考解析：
由于承担违约责任的前提是要有有效的合同，与乙分包商有合同关系的只有总承包商，并且《合同法》第121条规定"当事人一方因第三人原因造成违约的，应当向对方承担违约责任"，本题的第三人是甲分包商，当事人一方是总承包商，现由于甲分包商违约，承担违约责任的自然就应该是总承包商，故选项B正确。参见考试用书2Z204016。
32 关于工程总承包单位承担工程项目管理业务，下列说法错误的是( )。
A.
在同一个工程项目中同时承担工程总承包和工程项目管理业务
B.
接受建设单位委托，按合同约定承担工程项目管理业务
C.
不应与承担该工程总承包业务的另一方企业有隶属关系
D.
不应与承担该工程项目管理业务的另一方企业有利害关系
参考答案：A
参考解析：
《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》规定，工程总承包单位可以接受建设单位委托，按照合同约定承担工程项目管理业务，但不应在同一个工程项目上同时承担工程总承包和工程项目管理业务，也不应与承担工程总承包或者工程项目管理业务的另一方企业有隶属关系或者其他利害关系。故应选A。参见考试用书2Z203021。
33 在城市规划区的建筑工程，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程( )。
A.
施工许可证
B.
建设工程规划许可证
C.
开工报告
D.
建设用地规划许可证
参考答案：D
参考解析：
《城乡规划法》规定，在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准、核准、备案后，建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，由城市、县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发建设用地规划许可证。建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。故选项D正确。参见考试用书2Z202012。
34 关于项目负责人施工现场带班制度，项目负责人因其他事务需离开施工现场时，具有准假权的是( )。
A.
建设单位
B.
施工企业总经理
C.
施工企业总工程师
D.
施工企业主管副总经理
参考答案：A
参考解析：
《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责A-N其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。故选项A正确。参见考试用书2Z206022。
35 建设工程施工常用的担保种类中，承包人向发包人提供的用于实现承包人按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额的担保属于( )。
A.
施工投标保证金
B.
预付款担保
C.
施工合同履约保证金
D.
工程款支付担保
参考答案：
参考解析：
建设工程施工常用的担保种类包括：(1)施工投标保证金，是指投标人按照招标文件的要求向招标人出具的，以一定金额表示的投标责任担保;(2)施工合同履约保证金，多为提供第三人的信用担保(保证)，一般是由银行或者担保公司向招标人出具履约保函或者保证书;(3)工程款支付担保，是发包人向承包人提交的、保证按照合同约定支付工程款的担保，通常采用由银行出具保函的方式;(4)预付款担保，是指承包人向发包人提供的用于实现承包人按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额的担保。故选项B正确。参见考试用书2Z201072。
36 某银行为某施工企业提供工程保函时，应采取的正确方式是( )。
A.
书面形式
B.
口头形式
C.
其他形式
D.
没有明确规定
参考答案：A
参考解析：
实践中，虽然口头形式的合同较为常见，但担保合同是法律或当事人必须具备特定形式的合同，保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。故选项A正确。参见考试用书2Z201072。
37 建设单位在工程竣工验收合格后，应当在规定的期限内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。该期限为( )。
A.
1个月
B.
3个月
C.
6个月
D.
12个月
参考答案：C
参考解析：
《城乡规划法》规定，建设单位未在建设工程竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报;逾期不补报的，处1万元以上5万元以下的罚款。故选项C正确。参见考试用书2Z207043。
38 某建筑公司濒临破产，在2014年1月20日进入法定整顿期间，赵某等成了被裁减人员。该公司整顿后如需重新招用人员，在规定的期限内应当优先招用赵某等被裁减人员。该期限的截止日期应该是( )。
A.
2014年2月20日
B.
2014年4月20日
C.
2014年7月20日
D.
2015年1月20日
参考答案：C
参考解析：
该题属于经济性裁员问题，指用人单位由于经营不善等经济原因，一次性辞退部分劳动者的情形。经济性裁员仍属用人单位单方解除劳动合同。用人单位在6个月内重新招用人员的，应当通知被裁减的人员，并在同等条件下优先招用被裁减人员。故选项C正确。参见考试用书2Z204022。
39 某项目分期开工建设，开发商二期工程3、4号楼仍然复制使用一期工程的施工图纸。施工时施工单位发现该图纸使用的o2标准图集现已废止，施工单位的正确做法是( )。
A.
继续按图施工
B.
按现行图集套改后继续施工
C.
及时向相关单位提出修改建议
D.
由施工单位技术人员修改图纸
参考答案：C
参考解析：
根据《建设工程质量管理条例》的规定：施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文{件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。故选项C正确。参见考试用书2Z207022。
40 对于既有建筑节能改造，下列说法错误的是( )。
A.
优先使用太阳能热水系统
B.
应当符合民用建筑节能强制性标准
C.
优先采用遮阳、改善通风等低成本改造措施
D.
围护结构的改造和供热系统的改造应当同步进行
参考答案：A
参考解析：
实施既有建筑节能改造，应当符合民用建筑节能强制性标准，优先采用遮阳、改善通风等低成本改造措施。既有建筑围护结构的改造和供热系统的改造应当同步进行。故选项A正确。参见考试用书2Z205021。
41 甲省某市建委对一企业做出罚款50万元的处罚。该企业不服，向甲省建设厅申请行政复议。下列说法正确的是( )。
A.
企业只能以书面形式申请行政复议
B.
甲省建设厅受理行政复议后，企业在法定行政复议期限内不得向法院提起行政诉讼
C.
企业不能委托代理人参加行政复议
D.
甲省建设厅的行政复议决定，应当在受理行政复议申请之日起50日内作出
参考答案：
参考解析：
根据《行政复议法》的规定，申请人可以委托代理人代为参加行政复议。申请人申请行政复议，可以书面申请，也可以口头申请。申请行政复议，凡行政复议机关已经依法受理的，在法定行政复议期限内不得向人民法院提起行政诉讼。行政复议机关应当在受理行政复议申请之日起60日内作出行政复议决定。故选项B正确。参见考试用书2Z208052。
42 从事特种作业的张某，将特种作业操作证转借给了他人。为此，张某被处以警告，并处一定数额的罚款。罚款的数额应是( )。
A.
1000元以下
B.
1000元以上2000元以下
C.
2000元以上10000元以下
D.
10000元以上
参考答案：C
参考解析：
特种作业人员伪造、涂改特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证的，给予警告，并处1000元以上5000元以下的罚款。特种作业人员转借、转让、冒用特种作业操作证的，给予警告，并处2000元以上10000元以下的罚款。故选项C正确。参见考试用书2Z206026。
43 甲设备租赁公司与乙建筑工程公司签订了融资租赁合同，双方约定，甲应按照乙的要求，从国外购买起重设备租赁给乙，乙支付租金。在乙使用起重设备中发生了故障，并及时告知甲和国外出售商，而国外出售商不履行修理义务。此时，应行使索赔的权利的是( )。
A.
甲设备租赁公司
B.
担保人
C.
乙建筑工程公司
D.
代理人
参考答案：C
参考解析：
融资租赁合同中，出卖人不履行合同义务的，由承租人行使索赔权利。而答案A设备租赁公司为出租人，与题意不符;答案8、D分别为担保人和代理人，在题中没有出现。只有乙建筑工程公司为承租人，可以行使索赔的权利。故选项C正确。参见考试用书2Z204035。
44 某施工单位在其承揽的工程施工中，由于起重机倒塌，造成5人死亡事故，该施工单位主要负责人受到了罚款处罚，罚款限额为该负责人上一年年收入的( )。
A.
20%
B.
30%
C.
40%
D.
50%
参考答案：C
参考解析：
国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，造成3人以上10人以下死亡的事故为较大事故。事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照规定处以罚款。对于发生较大事故的，处上一年年收入40%的罚款。故选项C正确。参见考试用书2Z206044。
45 关于施工许可制度，下列表述错误的是( )。
A.
施工许可制度有利于保证建设工程的开工符合必要条件
B.
避免不具备条件的建设工程盲目开工而给当事人造成损失
C.
便于行政主管部门掌握所辖范围内建设工程的数量、规模、施工队伍等情况
D.
实行开工报告批准制度的工程，必须领取施工许可证
参考答案：D
参考解析：
建立施工许可制度，有利于保证建设工程的开工符合必要条件，避免不具备条件的建设工程盲目开工而给当事人造成损失或导致国家财产的浪费，从而使建设工程在开工后能够顺利实施，也便于有关行政主管部门了解和掌握所辖范围内有关建设工程的数量、规模以及施工队伍等基本情况，依法进行指导和监督，保证建设工程活动依法有序进行。为避免同一建设工程的开工由不同行政主管部门重复审批的现象，《建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。故选项D正确。参见考试用书2Z202010。
46 建筑意外伤害保险的安全服务内容不包括( )。
A.
施工现场风险评估
B.
安全技术咨询、人员培训
C.
防灾防损设备配置
D.
安全事故评估
参考答案：D
参考解析：
施工企业应当选择能提供建筑安全生产风险管理、事故防范等安全服务和有保险能力的保险公司，以保证事故后能及时补偿与事故前能主动防范。安全服务内容可包括施工现场风险评估、安全技术咨询、人员培训、防灾防损设备配置、安全技术研究等。故选项D正确。参见考试用书2Z206034。
47 如果以近5年完成的质量合格的施工总承包项目为标准，衡量企业实际能力和水平。符合二级施工总承包企业资质的单项建安合同额应当超过( )。
A.
2亿元
B.
1亿元
C.
3000万元
D.
500万元
参考答案：C
参考解析：
有无承担过相应工程的经验及其业绩好坏，是衡量其实际能力和水平的一项重要标准。以房屋建筑工程施工总承包企业为例，按照《建筑业企业资质等级标准》、《施工总承包企业特级资质标准》的规定，二级企业近5年应承担过单项建安合同额3000万元以上的房屋建筑工程。故选项C正确。参见考试用书2Z202021。
48 按照《注册建造师管理规定》，下列不予注册的情形不包括( )。
A.
申请人年龄已达65岁
B.
因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满5年
C.
被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年
D.
申请人申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故
参考答案：
参考解析：
《注册建造师管理规定》中规定不予注册情形，涉及本题目选项的有：因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;年龄超过65周岁的等。选项B执行处罚已满5年，不属于不予注册的范围。故选项8正确。参见考试用书2Z202032。
49 建设单位申请领取施工许可证的法定审批条件中，要求施工图设计文件应当满足( )。
A.
施工需要并按规定通过审查
B.
建设单位的要求
C.
城市规划的要求
D.
施工质量和施工安全的要求
参考答案：A
参考解析：
《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审查。要求设计单位按工程的施工顺序和施工进度，安排好施工图纸的配套交付计划，保证满足施工的需要。故选项A正确。参见考试用书2Z202012。
50 施工单位应当履行的消防安全职责，不包括( )。
A.
在施工现场确定消防安全责任人
B.
制定消防安全管理制度和操作规程
C.
在施工现场人口处设置消防安全标志
D.
对建筑消防设施必须每两年全面检测一次
参考答案：D
参考解析：
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。故选项D正确。参见考试用书2Z206033。
51 在一起建设单位诉施工单位工程质量纠纷的诉讼中，双方均认可2013年和2014年建设单位两次单独委托鉴定机构对工程质量进行的鉴定。施工单位认为2013年鉴定结论可以证明当时工程施工质量不存在缺陷，但是建设单位拒绝出具该份鉴定结论，则( )。
A.
施工企业负有取得该鉴定的举证义务
B.
人民法院应该自行调取该鉴定
C.
法院应该推定施工企业的主张成立
D.
建设单位必须提供该鉴定结论
参考答案：C
参考解析：
有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立。故选项C正确。参见考试用书2Z208023。
52 关于建设工程施工企业安全费用的提取，下列说法错误的是( )。
A.
以建筑安装工程造价为计提依据
B.
总包单位应将安全费用按比例支付分包单位
C.
房屋建筑工程安全费用提取标准为2.0%
D.
市政公用工程安全费用提取标准为2.5%
参考答案：D
参考解析：
财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)中规定，建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。各建设工程类别安全费用提取标准如下：(1)矿山工程为2.5%;(2)房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程为2.0%;(3)市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程为1.5%。总包单位应将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。故选项D正确。参见考试用书2Z206032。
53 作为消防安全重点单位的某施工单位，建立了消防安全自我评估机制，定期对本单位进行一次消防安全检查评估，每次检查的时间间隔为( )个月。
A.
1
B.
3
C.
6
D.
12
参考答案：
参考解析：
《国务院关于加强和改进消防工作的意见》中指出，要建立消防安全自我评估机制，消防安全重点单位每季度、其他单位每半年自行或委托有资质的机构对本单位进行一次消防安全检查评估，做到安全自查、隐患自除、责任自负。故选项B正确。参见考试用书2Z206033。
54 建筑业企业资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，申请办理资质延续手续应当在资质证书有效期届满前( )。
A.
15天
B.
30天
C.
60天
D.
90天
参考答案：D
55 某工程施工合同中约定竣工日期为2014年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地;(2)施工中发生了洪灾，拖延施工7天;(3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到84小时;(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程的实际竣工日期应为( )。
A.
2014年11月7日
B.
2014年11月14日
C.
2014年11月21日
D.
2014年11月28日
参考答案：
参考解析：
本题中(1)属于承包商责任，工期不能顺延，(2)属于发生了不可抗力事件，工期应该顺延，(3)虽然是非承包商原因停电停水超过了8小时，但是并不是在一周内发生的，因此工期不能顺延，(4)是可以顺延的，因此(2)和(4)可以顺延的天数总共是14天。故选项B正确。参见考试用书2Z204012。
56 某仲裁委员会在受理仲裁案件时，发现一些仲裁协议无效，并因此不予受理。下列属于无效仲裁协议的是( )。
A.
在合同中约定发生争议可以提交仲裁，也可以提交诉讼
B.
约定的仲裁事项是不动产争议
C.
仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构
D.
在合同中就争议达成了仲裁条款，但合同已经终止
参考答案：A
参考解析：
请求仲裁的意愿应当是确定的。有的当事人在合同中约定发生争议可以提交仲裁，也可以提交诉讼，根据这种约定就无法判定当事人有明确的仲裁意愿。因此，《仲裁法》司法解释规定，这样的仲裁协议无效。仲裁事项可以是当事人之间合同履行过程中的或与合同有关的一切争议，也可以是合同中某一特定问题的争议;既可以是事实问题的争议，也可以是法律问题的争议，其范围取决于当事人在仲裁协议中的约定。《仲裁法》司法解释规定，仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构的，应当认定选定了仲裁机构。仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁;当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。故选项A正确。参见考试用书2Z208031。
57 工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列不属于强制性标准的是( )。
A.
工程建设施工(包括安装)及验收通用的综合标准
B.
工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准
C.
工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准
D.
工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法标准
参考答案：C
参考解析：
根据《工程建设国家标准管理办法》的规定，下列标准属于强制性标准：(1)工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准;(2)工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准;(3)工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准;(4)工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准;(5)工程建设重要的通用的信息技术标准;(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。故选项C正确。参见考试用书2Z207011。
58 某地下车库工程施工中，挖掘机司机挖到明朝某位皇亲的墓，非但没有及时上报，而是将其重新掩埋，在晚上带人将古墓里的文物盗走，后经公安部门的努力，追回部分文物，但其他出土文物不知去向。对该挖掘机司机违法行为的处理不包括( )。
A.
承担民事责任
B.
停职检查并作价赔偿
C.
追究刑事责任
D.
接受治安管理处罚
参考答案：
参考解析：
依据《文物保护法》的规定，对于盗窃、哄抢、私分或者非法侵占国有文物的，构成犯罪的，依法追究刑事责任;造成文物灭失、损毁的，依法承担民事责任;构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚。故选项B正确。参见考试用书2Z205034。
59 甲乙双方均愿就合同纠纷以仲裁方式解决，但始终未达成书面协议。后甲向仲裁委员会申请仲裁，此时仲裁委员会正确的处理方法是( )。
A.
受理
B.
驳回申请，令双方补充协议后再申请
C.
交给人民法院处理
D.
不予受理
参考答案：D
参考解析：
仲裁委员会收到仲裁申请书之日起5日内经审查认为符合受理条件的，应当受理，并通知当事人;认为不符合受理条件的，应当书面通知当事人不予受理，并说明理由。当事人申请仲裁，应当符合的条件有：(1)有效的仲裁协议;(2)有具体的仲裁请求和事实、理由;(3)属于仲裁委员会的受理范围。故选项D正确。参见考试用书2Z208031。
60 下列选项中，不属于我国目前实行的强制性标准的是( )。
A.
批准发布时已明确为强制性标准的
B.
批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中不带"/T"的
C.
批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中带"/T"的
D.
批准时虽未明确为强制性标准，但其中有强制性条文(黑体字)，编号也不带"/T"的
参考答案：C
参考解析：
在对工程建设强制性标准实施改革后，我国目前实行的强制性标准包含三部分：(1)批准发布时已明确为强制性标准的;(2)批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中不带"/T"的，仍为强制性标准;(3)自2000年后批准发布的标准，批准时虽未明确为强制性标准，但其中有必须严格执行的强制性条文(黑体字)，编号也不带"/T"的，也应视为强制性标准。故选项C正确。参见考试用书2Z207012。
编辑推荐：
温馨提示：因考试政策、内容不断变化与调整，长理培训网站提供的以上信息仅供参考，如有异议，请考生以权威部门公布的内容为准！ (责任编辑：长理培训)
点击加载更多评论>>