简答题
该工程评标委员会于4月15日经评标确定投标人A为中标人，并于4月26日向中标人和其他投标人分别发出中标通知书和中标结果通知，同时通知了招标人。
在施工过程中，该工程的关键线路上发生了以下几种原因引起的工期延误：
由于承包人原因，原计划于8月5日晨到场的施工机械直到8月26日晨才到场。
在发生上述工期延误事件后，承包人A按合同规定的程序向发包人提出了索赔要求。经双方协商一致，除特大暴雨造成的工期延误之外，对其他应予补偿的工期延误事件，既补偿直接费又补偿间接费，间接费补偿按合同工期每天平均分摊的间接费计算。
1．指出该工程在招标过程中的不妥之处，说明理由。
3．图纸延误应予补偿间接费为多少?
2、 某工程项目，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同》签订了施工合同。合同工期为9个月，合同总价为840万元。项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示，各项工作均按照最早时间安排且匀速施工，施工单位的部分报价见下表。施工合同中约定：预付款为合同总价的20％，当工程款支付达到合同价的50％时开始扣预付款，3个月内平均扣回；质量保修金为合同价的5％，从第l个月开始，按每月进度款的10％扣留，扣完为止。
1．该施工进度计划中有几条关键线路?请指出。
3．工程预付款是多少?预付款从何时开始扣回?开工3个月后，总监理工程师每个月签证的工程款各是多少?
工程开工后，由于工期紧张，A企业将部分工程交给仅具有劳务承包资质C企业组织施工。B企业将全部工程交给具有施工承包资质的D企业组织施工；B企业只收取管理费，并同意D企业组建的工程项目部以B企业名义对外接洽，包括对外签订各类购货合同。
问题
2.指出A、B两家企业分别将工程交给C、D企业组织施工的违规之处。分别说明理由。
4、某住宅工程，标底价为850万元，标底工期为360天，评定各项指标的相对权重为：工程报价40%；工期10%；质量35%；企业信誉15%。现在相对以下甲、乙、丙、丁4个投标单位的投标报价情况进行综合评价，确定其中标单位。
问题
问题
2.根据《建筑法》，B企业允许A企业以其名义承揽工程和A企业将部分工程划分给C、D、E企业的违法做法属什么行为?
6、某依法必须招标的工程建设项目，采用公开招标（资格后审）方式组织工程总承包招标。招标人编制的招标项目进度网络计划如下图所示。
注：图中所标注时间为日，各环节时间满足相关要求，其中；
B．发售招标文件
D．组织另一批投标人踏勘现场
F．投标人提出招标文件需要澄清的问题；
H．发出招标文件澄清和修改
J．开标；
L．考察各投标人，将考察结果作为评标依据；
N．招标人向投标人发出通知，要求投标人进一步澄清、说明有关事项；
P．发出中标通知书
R．合同订立
问题：
2.逐一指出上述网络计划的不妥之处，说明理由。
【问题】
2．招标人是否有权解除合同?
4．若承包人决定向法院起诉，应由何处法院管辖?
8、政府投资的某工程，某监理单位承担了该工程施工招标代理和施工监理任务，该工程采用无标底公开招标方式确定施工单位。
事件1：工程招标时，A、B、C、D、E、F、G共7家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投标文件。评标时，发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章，但没有投标人法定代表人签字，只有法定代表人授权书中被授权人的签字；B投标单位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价，分析其原因是施工工艺落后造成的；C投标单位将招标文件中规定的工期380天作为投标工期，但在投标文件中明确表示如果中标，合同工期按定额工期400天签订；D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。
【问题】
2．事件2中，建设单位的要求违反了招标投标有关法规的哪些具体规定?
9、 某工程建设项目委托招标代理机构组织招标，招标代理机构为招标人制定的招标工作网络进度计划（局部）如下：
招标代理机构为该项目配备的人力资源如下：
（1）F工作共需40工时，（2）D工作共需100工时，
（1）调研（E工作）结束后立即开始人力资源调整；
（3）按照整数天为调整单位，每人每天只能从事一项工作；
【问题】
（1）完成B、C、D、E、F每项工作所需天数；
2.如按照招标人的要求进行工作调整则自A完成之日起哪些人员应自从第几天开始调整？调整到哪项工作？
10、某业主拟招标选择－家工程咨询公司来编制某项目的可行性研究报告，资格预审后有3家符合标准条件的工程咨询公司参加了投标。本次评标，技术标的权重为70%，商务标的权重为30%。技术标对工程咨询公司的经验、本项目拟采用的咨询方法和项目组人员构成三个分项进行评审，分项权重分别为20%、30%和50%。评标委员会由5人组成，评委们对3家咨询公司的技术标评分结果见表4—20。3家咨询公司的投标报价分别为：A公司120万元，B公司115万元，C公司125万元。
1.咨询服务招标的评标方法有哪些种类?各自的适用范围是什么?本次采用的评标方法属于何种类型?
该工程评标委员会于4月15日经评标确定投标人A为中标人，并于4月26日向中标人和其他投标人分别发出中标通知书和中标结果通知，同时通知了招标人。
在施工过程中，该工程的关键线路上发生了以下几种原因引起的工期延误：
由于承包人原因，原计划于8月5日晨到场的施工机械直到8月26日晨才到场。
在发生上述工期延误事件后，承包人A按合同规定的程序向发包人提出了索赔要求。经双方协商一致，除特大暴雨造成的工期延误之外，对其他应予补偿的工期延误事件，既补偿直接费又补偿间接费，间接费补偿按合同工期每天平均分摊的间接费计算。
1．指出该工程在招标过程中的不妥之处，说明理由。
3．图纸延误应予补偿间接费为多少?
2、 某工程项目，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同》签订了施工合同。合同工期为9个月，合同总价为840万元。项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示，各项工作均按照最早时间安排且匀速施工，施工单位的部分报价见下表。施工合同中约定：预付款为合同总价的20％，当工程款支付达到合同价的50％时开始扣预付款，3个月内平均扣回；质量保修金为合同价的5％，从第l个月开始，按每月进度款的10％扣留，扣完为止。
1．该施工进度计划中有几条关键线路?请指出。
3．工程预付款是多少?预付款从何时开始扣回?开工3个月后，总监理工程师每个月签证的工程款各是多少?
工程开工后，由于工期紧张，A企业将部分工程交给仅具有劳务承包资质C企业组织施工。B企业将全部工程交给具有施工承包资质的D企业组织施工；B企业只收取管理费，并同意D企业组建的工程项目部以B企业名义对外接洽，包括对外签订各类购货合同。
问题
2.指出A、B两家企业分别将工程交给C、D企业组织施工的违规之处。分别说明理由。
4、某住宅工程，标底价为850万元，标底工期为360天，评定各项指标的相对权重为：工程报价40%；工期10%；质量35%；企业信誉15%。现在相对以下甲、乙、丙、丁4个投标单位的投标报价情况进行综合评价，确定其中标单位。
问题
问题
2.根据《建筑法》，B企业允许A企业以其名义承揽工程和A企业将部分工程划分给C、D、E企业的违法做法属什么行为?
6、某依法必须招标的工程建设项目，采用公开招标（资格后审）方式组织工程总承包招标。招标人编制的招标项目进度网络计划如下图所示。
注：图中所标注时间为日，各环节时间满足相关要求，其中；
B．发售招标文件
D．组织另一批投标人踏勘现场
F．投标人提出招标文件需要澄清的问题；
H．发出招标文件澄清和修改
J．开标；
L．考察各投标人，将考察结果作为评标依据；
N．招标人向投标人发出通知，要求投标人进一步澄清、说明有关事项；
P．发出中标通知书
R．合同订立
问题：
2.逐一指出上述网络计划的不妥之处，说明理由。
【问题】
2．招标人是否有权解除合同?
4．若承包人决定向法院起诉，应由何处法院管辖?
8、政府投资的某工程，某监理单位承担了该工程施工招标代理和施工监理任务，该工程采用无标底公开招标方式确定施工单位。
事件1：工程招标时，A、B、C、D、E、F、G共7家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投标文件。评标时，发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章，但没有投标人法定代表人签字，只有法定代表人授权书中被授权人的签字；B投标单位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价，分析其原因是施工工艺落后造成的；C投标单位将招标文件中规定的工期380天作为投标工期，但在投标文件中明确表示如果中标，合同工期按定额工期400天签订；D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。
【问题】
2．事件2中，建设单位的要求违反了招标投标有关法规的哪些具体规定?
9、 某工程建设项目委托招标代理机构组织招标，招标代理机构为招标人制定的招标工作网络进度计划（局部）如下：
招标代理机构为该项目配备的人力资源如下：
（1）F工作共需40工时，（2）D工作共需100工时，
（1）调研（E工作）结束后立即开始人力资源调整；
（3）按照整数天为调整单位，每人每天只能从事一项工作；
【问题】
（1）完成B、C、D、E、F每项工作所需天数；
2.如按照招标人的要求进行工作调整则自A完成之日起哪些人员应自从第几天开始调整？调整到哪项工作？
10、某业主拟招标选择－家工程咨询公司来编制某项目的可行性研究报告，资格预审后有3家符合标准条件的工程咨询公司参加了投标。本次评标，技术标的权重为70%，商务标的权重为30%。技术标对工程咨询公司的经验、本项目拟采用的咨询方法和项目组人员构成三个分项进行评审，分项权重分别为20%、30%和50%。评标委员会由5人组成，评委们对3家咨询公司的技术标评分结果见表4—20。3家咨询公司的投标报价分别为：A公司120万元，B公司115万元，C公司125万元。
1.咨询服务招标的评标方法有哪些种类?各自的适用范围是什么?本次采用的评标方法属于何种类型?
编辑推荐：
下载Word文档
温馨提示：因考试政策、内容不断变化与调整，长理培训网站提供的以上信息仅供参考，如有异议，请考生以权威部门公布的内容为准！ (责任编辑：长理培训)
点击加载更多评论>>