2014年招标师考试招标采购案例分析每日一练(11月10日)

简答题
要求投标人具有建设行政主管部门颁发的工程设计建筑工程甲级资质、市政公用行业甲级资质和工程勘察综合类甲级资质，具备类似项目的工程勘察设计的实际经验，本项目允许联合体投标。
1．工程设计招标主要考察投标人哪几方面的资格能力要素?

该工程评标委员会于4月15日经评标确定投标人A为中标人，并于4月26日向中标人和其他投标人分别发出中标通知书和中标结果通知，同时通知了招标人。
在施工过程中，该工程的关键线路上发生了以下几种原因引起的工期延误：
由于承包人原因，原计划于8月5日晨到场的施工机械直到8月26日晨才到场。
在发生上述工期延误事件后，承包人A按合同规定的程序向发包人提出了索赔要求。经双方协商一致，除特大暴雨造成的工期延误之外，对其他应予补偿的工期延误事件，既补偿直接费又补偿间接费，间接费补偿按合同工期每天平均分摊的间接费计算。
1．指出该工程在招标过程中的不妥之处，说明理由。
3．图纸延误应予补偿间接费为多少?
3、某国家重点大学拟采用公开招标方式新建第六综合教学楼，该教学楼建筑面积13 000m2，计划投资额5 000万元，其中20％财政拨款，已落实；40％银行贷款，已上报建设银行；40％资金自筹，正在积极筹措。
招标文件发售时间和地点：2010年9月30日至2010年10月8日的8：00～17：00于金色大厦B座0501室。
投标人资质要求：施工总承包一级以上资质的本地企业。
合同形式为成本加固定酬金合同。鉴于本项目工期紧张，相关资料准备不全，需要由投标人根据图纸自行核算工程量并根据工程量报价。
本地施工企业A、G分别前来购买了招标文件，按照招标方要求提交了投标保证金。因标书发售地点离学校比较近，校方采取随时购买、随时踏勘的方式，随机指派校内管理人员或技术人员带领进行现场踏勘，并口头回答了有关问题。
1．指出招标过程中存在的问题。

4、 某依法必须招标的机电产品国际招标项目，招标文件规定，采用最低评标价法，投标报价至项目所在地为中国北京某工地，投标人可以选择海运，也可以选空运。评标中商务偏离调整小计每项为1%，技术偏离每项调整小计为1%。关税税率为10%，消费税税率为5%，增值税税率为17%。
投标人A，选择海运方式到天津，报价为500万美元CIF天津；中国境内天津到北京某工地的运杂费另计为国外货物原价的2%；A的投标中缺少一个招标文件约定的配件X，此配件B投标人的报价为5万美元，C投标报价为7万美元。
投标人C选用海运方式报价为FOB价405万美元，到天津港的运费为55万美元，运输保险费费率为8%，不考虑保险加成系数，到北京某工地国内运杂费为5万美元。投标人C报价中没有包括A和B已经包括在总价范围内的5年的附加维修费。附加维修费为每年2万美元，年复利为1%，商务调整中折算为现值。


5、 某省重点工程项目，由于工程复杂，技术难度高，－般施工队伍难以胜任，建设单位自行决定采取邀请招标方式。共有A、B、C、D、E、F、G、H 8家施工单位通过了资格预审，并于规定的时间9月10日～16日购买了招标文件。招标文件中规定，10月18日下午4时是投标截止时间，11月10日发出中标通知书。
问题
2.G施工单位提出的撤回投标文件的要求是否合理?其能否收回投标保证金?说明理由。

6、 某工程项目，建设单位通过招标选择了－具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理工作，并在监理中标通知书发出后第45天，与该监理单位签订了委托监理合同。之后双方又另行签订了－份监理酬金比监理中标价降低10%的协议。
建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同》与该施工单位签订了施工合同。
问题
2.判别B、D、F、H四家施工单位的投标是否为有效标，说明理由。
7、A地某大型政府投资建设项目被列为国家重点建设项目，预估总造价为30亿元人民币，由于设计工期紧张，方案设计完成后项目法人便展开招标，同时将可行性研究报告、项目建议书、设计任务书等报送计划主管部门审核。经公开招标确定中标人后与具有施工资质的M企业签订了《建设工程总承包合同》，并约定双方产生的争议提交A地仲裁委员会仲裁或向原告所在地法院起诉。合同签订后，该项目批准的投资计划中主体工程部分造价调整为20亿元。批准文件下达后，招标人要求降低包干价，承包人拒绝，招标人遂要求解除合同，双方发生争议。
1．项目法人的招标是否存在不妥?
3．若承包人向A地仲裁委员会申请仲裁，仲裁委员会是否应当受理?



招标人要求招标代理机构根据上述变化调整工作计划。
（2）每人最多能调整一次工作；
（4）调整后，保证完成A、B、C、D、E、F及G的全部工作时间最短。
1.按照招标代理机构制定的人力工作计划，计算原网络进度计划（局部）中：
（2）完成关键线路工作所需时间。
3.按照要求调整后，完成关键线路工作所需工作时间。

问题
2.在确定中标人前，招标人与投标人进行承包价格谈判，是否合法?发生了上述情况应如何处理?

10、 某市政设施工程全部由政府投资兴建。该项目为该省建设规划的重点项目之－，且已列入地方年度固定投资计划，概算已经主管部门批准，征地工作尚未全部完成，施工图纸及有关技术资料齐全。现决定对该项目进行施工招标。招标人在国家级报刊发布招标公告。
开标时，由招标人委托的市公证处人员检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于承包商A已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E 4家承包商投标，并宣读该四家承包商的投标价格、工期和其他主要内容。
按照招标文件中确定的综合评标标准，4个投标人综合得分从高到低的依次顺序为B、C、D、E，故评标委员会确定承包商B为中标人。由于承包商B为外地企业，招标人于9月8日将中标通知书寄出，承包商B于9月18日收到中标通知书。最终双方于10月13日签订了书面合同。
1．《招标投标法》中规定的招标方式有哪几种?
3．从招标投标的性质看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么?
5．根据《招标投标法》的有关规定，判断该项目在招标投标过程中有哪些不妥之处?并说明理由。